制作廣告牌施工合同樣本
制作廣告牌施工合同樣本
隨著大型商業(yè)廣告牌的發(fā)展,廣告牌日益增多,制作廣告牌施工合同你了解多少呢?以下是在學習啦小編為大家整理的制作廣告牌施工合同范文，感謝您的欣賞。
制作廣告牌施工合同范文一
甲方：
乙方：
為加大甲方開發(fā)的“世紀嘉苑”商住小區(qū)的宣傳力度，經甲、乙雙方友好協商，就“世紀嘉苑”小區(qū)臨益陽大道廣告牌的制作、報建、審批、安裝、發(fā)布維護等事宜達成共識，現簽定“世紀嘉苑”廣告牌制作。施工承包合同。具體內容如下;
一、 承包方式
根據乙方提供的設計方案，由乙方采取包工、包料、包制作施工、包質量、包念收。包報建、審批、首次發(fā)布的承包方式。
二、 合同承包內容
2、1、廣告位地址：位于變速箱廠臨益陽大道廠區(qū)大門左側。 2、2、廣告牌規(guī)格：噴繪畫面尺寸為10米高30米寬，凈面積300平方米。廣告牌離地面高度為2.5米，廣告牌總高度為12.5米。噴繪畫面的清晰度：為高精度噴繪畫面。
三、合同承包工期與質量
3、1、合同簽定后;乙方須在 20日內將廣告安裝發(fā)布到位。每延遲一天罰款800元人民幣，可累加追究責任(人力不可抗拒除外)。
3、2、甲方向乙方提供廣告牌發(fā)布內容，乙方負責工商審批制作、安裝、發(fā)布、一年以內的維護保養(yǎng)，所有費用由乙方負責。
乙方必須保證該廣告牌制作所使用的材料為正品(材質標準和數量、尺寸按乙方提供的設計預算驗收)。施工用材必須經過甲方認可。
3、3、廣告牌須有三年保質期，具備抗受10級風的能力(如10級以下風力使廣告牌損壞，由此產生的一切損失由乙方負責)。
四、合同承包價格和付款方式
4、1、合同總價款為81300人民幣(捌萬壹仟叁佰元 )。此價款包括此廣告的基礎、材料、制作費用、城建報批、工商廣告審批發(fā)布、稅務、噴繪、安裝等費用。
4、2、付款方式：合同簽定后，甲方即付合同總價款的40%給乙方，計價款 32520元;廣告牌制作、安裝發(fā)布驗收后甲方即付總價款的55%;計價款44715元;本承包工程質保金為合同總價款的5%。計價款 4065元：質保金在合同期滿一年時付清。
五、甲方責任
甲方應保證乙方在施工期間的施工環(huán)境良好，做好相關協調工作，保證供電、供水，因甲方原因導致工程中斷造成乙方經濟損失，甲方承擔延誤責任。
六、 乙方責任
6、1、保修期內廣告牌如有破損乙方負責修復，所有破損乙 方應在12小時內修復完畢。
6、2、乙方施工期間應負責維持施工現場的正常秩序及環(huán)境衛(wèi)生。達到城市管理要求。
6、3、施工期間的人員、設備等在施工過程中的安全事故由 乙方負責。
七、違約責任
7、1、乙方原因(施工方法、材料質量、基礎質量要求等)違章作業(yè)等引發(fā)的安全事故、工程質量所造成的一切經濟損失由 方自行負責。具體執(zhí)行標準：自接到甲方修復通知起24小時內， 方應將廣告牌修復到位。如果24小時內未能按時將廣告牌修復到位，甲方將對乙方處以合同總價款5%的處罰。
7、2、如果甲方不按合同約定付清工程款， 乙方將對甲方處以合同總價款5%的處罰。
八、雙方約定;在履行合同過程中產生爭議，如雙方協商不成，向所在地人民法院提起訴訟。
九、本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份，本合同自雙方簽字之日起生效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
合同簽訂日期
制作廣告牌施工合同范文二
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，雙方就本廣告牌制作安裝協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1.工程名稱：廣告牌制作安裝
2.工程地點：
二、工程承包范圍：按照發(fā)包方提供的施工圖紙進行施工。
三、合同工期與工期順延
具備安裝條件后，年月日前安裝完畢，以發(fā)包方通知為準，除不可抗力外，工期均不得順延。
四、質量標準與工程量確認
1.工程質量標準：按圖紙要求的標準進行施工，詳見附圖，雙方簽字為準。
2.工程量確認：固定單價一次性包干，施工面積為162平方米(暫定)，以實際驗收為準。
3.如發(fā)生合同以外的工程量變更以實際增加或減少的工程量另行計費。
五、承包價格：每平方197.53元，其面積為162平方米，總計32000.00元，大寫：叁萬貳仟元整。
六、合同價款及支付方式：現金或承包人指定賬戶合同簽定后，發(fā)包方預付給承包方15000.00元進度款，剩余合同總價款的余款17000.00元待工程竣工后10日內一次性無息付清。
七、違約責任：
?、俪邪藨春贤て谕瓿晒こ?工程量)，否則每拖延一天罰承包人500元。(由于發(fā)包方進度款資金不到位、其他工種延誤所造成的拖延工期除外)。
?、谝虺邪瞬宦男泻贤x務，造成工程停工或延期，承包方應承擔相應的違約責任。
八、發(fā)包人責任：
①因發(fā)包人進度款資金不到位，不能如期撥付所造成的停工責任應由發(fā)包方全面承擔。
?、诎l(fā)包方進度款超過3天不能如期撥付，逾期1天罰款500元，承包方有權自行停工，并追究其相應的違約責任。
九、現場管理
?、佻F場應做到活完場凈，文明施工，以利于下道工序的
施工。承包方必須保證施工現場的合理節(jié)約，否則造成的浪費的所有材料費用由承包方負責。
②承包方進場后必須服從發(fā)包方的統一指揮管理，遵守工地的各項規(guī)章制度。
十、在施工過程中所發(fā)生的工商、稅務以及合同價款以外產生的費用均由發(fā)包方承擔。如因發(fā)包方先期各種施工手續(xù)不全造成停工、拆除等損失，由發(fā)包方承擔。
十一、爭議解決方式：
由工程所在地仲裁委員會進行仲裁。
十二、合同份數：本合同一式二份，發(fā)包人執(zhí)一份，承包人執(zhí)一份。
十三、合同生效與終止：本合同經雙方簽字或蓋章后生效，工程竣工、工程總額余款付清后終止。
發(fā)包人： 承包人：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
制作廣告牌施工合同范文三
甲方:
乙方:____________________________
簽訂時間:______年____月____日
簽訂地點:嘉興市______區(qū)
根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權利，義務，和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條：工程項目
一、工程名稱：戶外廣告牌制作工程
二、工程地點：嘉興市_________________________
第二條：施工準備
一、甲方：雙方正式簽訂施工合同起7天內，甲方負責協調施工現場的用電需要。
二、乙方：組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
第三條：工程期限
一、總工程從______年____月____日起至______年____月____日.全部安裝完畢。(遇雨天順延)
二、如遇到下列情況，經甲、乙雙方現場協商后，工期相應順延：
1、非乙方原因而影響施工。
2、由于人力不可抗拒或政府原因影響施工，乙方不承擔責任。
第四條：工程質量，施工安全
一、乙方必須嚴格按照施工圖紙進行施工。
二、因制造、安裝造成的質量事故和質量缺陷，給人員造成傷亡，或給設備造成損失，或給第三方造成損害，全部由乙方負責賠償和承擔。
三、在施工過程中，乙方對施工安全負責到底。如在施工過程中發(fā)生人參傷亡事故、設備丟失、損壞事故和施工質量事故，以及對第三方造成損失，除由于不可抗拒因素外， 由乙方承擔責任。
四、在施工過程中，乙方對施工現場的安全保衛(wèi)工作全權負責，做到一切安全保障措施，施工現場發(fā)生安全問題造成的損失全部由乙方承擔。
第五條：工程價款的結算與支付
廣告制作工程完工，甲方驗收完畢后柒日內甲方向乙方付清工程款。
第六條：項目驗收
一、乙方完成承包項目的全部施工內容。
二、竣工后，乙方完成現場清理工作。
第七條：糾紛解決方法：
任何一方違反規(guī)定，雙方友好協商解決，若協商無果，可向當地人民法院起訴。
第八條：附則
一、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
二、本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改合同，經雙方協議一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同，為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
三、本合同自雙方代表簽字，加蓋公章或合同專用章后立即生效。
甲方(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日 年 月 日
看了制作廣告牌施工合同的人還看了：
1.廣告牌制作合同